工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考

山东省：除防疫费用外，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

参考成功案例经验：以案号（2014）民一终字第56号民事判决书为例，该案中双方合同对于窝工损失的索赔有明确的程序约定，承包人按照合同约定，提供了既有现场监理人员签字确认的每日停窝工情况具体统计表，也有现场监理人员签字确认的每月停窝工情况统计表，其索赔得到了法院支持。

南充市：修正隔离费用政策，删除“费用自理”条款11月5日晚，南充市针对高风险区来（返）南人员的隔离政策进行修改。原政策要求“7天集中隔离，费用自理”，被点名后调整为“7天集中隔离”，删除了涉及个人负担费用的条款。

时间成本的隐性价值车主接单需等待乘客，可能延误原定行程。时间成本虽难以量化，但属合理支出。法院在判决中明确，时间成本应纳入成本计算，避免车主因合乘承担额外负担。平台费用的分摊乘客支付费用中，平台抽成比例通常为10%-20%。若仅以乘客支付总额与成本对比，可能误判车主盈利。

案例一：法官堵被窝强制执行物业费，16人被司法拘留 2005年，北京朝阳法院对长年拒交物业费的业主进行强制执行，16人被司法拘留。这些业主在物业起诉、法院判决生效后仍不履行义务，最终受到法律制裁。

江苏已明确:建设单位是疫情防控首要责任主体!

江苏明确建设单位是拟复工工地落实疫情防控措施的首要责任主体，施工总承包单位是疫情防控的直接责任主体。具体责任划分及要求如下：建设单位首要责任组织协调：牵头建立疫情防控组织体系，明确施工总承包、监理、专业承包（分包）、劳务分包、材料供应等参建主体的防控责任。

强化参建各方疫情常态化防控主体责任：建设、施工、监理项目负责人是本单位工程项目疫情常态化防控和质量安全的第一责任人。

总则目的与依据：根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制《企事业单位复工复产疫情防控措施指南》，结合建筑业实际情况制定。适用范围：适用于新冠肺炎疫情防控期间房屋市政工程复工复产施工现场的运行和管理。

建筑工地疫情防控纳入属地管理，服从属地街镇及防控办统一调度。建设单位为首要责任主体，施工单位为直接责任主体，参建各方主要负责人是第一责任人，责任落实到岗。

疫情防控四方责任指的是政府、单位、个人和社区。政府责任：政府在疫情防控中承担首要责任，负责制定和执行相关政策、规定和措施，统筹协调各方资源，加强疫情监测和风险评估，及时发布预警信息，并制定应急预案。

乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险。

承包人应积极办理工期顺延签证或申请工期顺延，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条、最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担。

根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的，应当依法承担相应责任。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务，当事人主张其尽到及时通知义务的，应当承担相应举证责任。

谁主张谁举证是在司法过程当中。谁举报的谁就应该提供证据。被告进行反驳的时候，也需要举证，一切都要靠证据来说话。